90736

Организация и производство работ повышенной опасности на объектах ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

Курсовая

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

В результате работы было рассмотрено Российское законодательство в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Откуда были выбраны ключевые позиции в отношении требования организации и проведения работ повышенной опасности. На основании данных требований разработано Положение о допуске подрядных организаций...

Русский

2015-06-10

612 KB

2 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

________________________________________________________________________________

Институт развития стратегического партнерства и компетенций

Профессиональная переподготовка   

Охрана труда и безопасность технологических процессов и производств

Кафедра экологии и  безопасности жизнедеятельности

ВЫПУСКНАЯ  АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема работы

Допуск подрядных организаций на объекты ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

Слушатель

Группа

ФИО

Подпись

Дата

4П001

Бир Владимир Вольдемарович

Руководитель

Должность

ФИО

Ученая степень, звание

Подпись

Дата

Доцент каф. ЭБЖ ИНК

Дашковский А.Г.

К.т.н. доцент

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:

Зав. кафедрой

ФИО

Ученая степень, звание

Подпись

Дата

Романенко С.В.

д.х.н.,

 

Томск – 2014 г.


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт развития стратегического партнерства и компетенций

Профессиональна переподготовка Охрана труда и безопасность технологических процессов и производств

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой

________      _______  С.В.Романенко

(Подпись)      (Дата)                (Ф.И.О.)

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

В форме:

Выпускной аттестационной работы

(выпускной аттестационной работы, бакалаврской работы, дипломного проекта/работы, магистерской диссертации)

Слушателю:

Группа

ФИО

4П001

Бир Владимир Вольдемарович

Тема работы:

Допуск подрядных организаций на объекты

Утверждена приказом директора (дата, номер)

03.12.2014 г.

Срок сдачи слушателя выполненной работы:

29.11.2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Исходные данные к работе

(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка; режим работы (непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид сырья или материал изделия;  требования к продукту, изделию или процессу; особые требования к особенностям функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в плане безопасности эксплуатации, влияния на окружающую среду, энергозатратам и т. д.).

Нормативно-технические документы Российской Федерации, локально-нормативные акты ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».

Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов

(аналитический обзор по литературным законодательным и нормативным источникам требования к обеспечению Охраны труда и безопасности технологических процессов и производств).

1. Произвести анализ нормативно-технических документов и локально–нормативных актов по организации работ повышенной опасности  работниками сторонних организаций.
2.  Составить перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.
3. Разработать порядок допуска подрядных организаций к выполнению работ повышенной опасности.

Дата выдачи задания на выполнение выпускной квалификационной работы по линейному графику

Задание выдал руководитель:

Должность

ФИО

Ученая степень, звание

Подпись

Дата

Доцент каф. ЭБЖ ИНК

А.Г. Дашковский

К.т.н. доцент

05.10.2014

Задание принял к исполнению слушатель:

Группа

ФИО

Подпись

Дата

4П001

В.В. Бир

05.10.2014


РЕФЕРАТ

Выпускная аттестационная работа на тему «Допуск подрядных организаций на объекты ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"»  состоит из текстового документа, выполненного на 84 страницах. Текстовый документ содержит 4 таблицы, 3 графика, 7 приложений, список использованных источников из 17 наименований.

Ключевые слова: ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, НАРЯД-ДОПУСК, АКТ-ДОПУСК, ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ, ПОДЪЁМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ПЭД (погружной электродвигатель), УЭЦН (установка электроцентробежного насоса),

Объект исследования: ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».

Предмет исследования: Допуск подрядных организаций на объекты ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».

Цель исследования - организация и производство работ повышенной опасности на объектах ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» подрядными организациями.

В результате работы было рассмотрено Российское законодательство в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Откуда были выбраны ключевые позиции в отношении требования организации и проведения работ повышенной опасности. На основании данных требований разработано Положение о допуске подрядных организаций на объекты ООО «ООО ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».


СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Введение

6

1.

ОСНОВНЫЕ Термины и определения

8

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

11

3.

ДОПУСК ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ «ООО ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

15

3.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15

3.2.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ   

17

3.3.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРОСНАЛУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАНОСТИ

19

3.4.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ НАРЯДОМ-ДОПУСКОМ

22

3.5.

ПОРЯДОК ДОПУСКА И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

24

4

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

25

Заключение

30

список литературы

31

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

33

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

37

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

39

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

40

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

42

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

46

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

48


ВВЕДЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ ОХРАНА ТРУДА?

На практике под охраной труда понимают соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований и т.д. Но это весьма узкий подход. Охрана труда цельная система различных мероприятий, частью которой являются техника безопасности и гигиена труда. В соответствии со ст. 209 Трудового кодекса РФ (далее  ТК РФ) охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Правовые мероприятия заключаются в создании системы правовых норм, устанавливающих стандарты безопасных и здоровых условий труда и правовых средств по обеспечению их соблюдения, т.е. охраняемых государством под страхом санкций. Эта система правовых норм основывается на Конституции РФ и включает в себя федеральные законы, законы субъектов РФ, подзаконные нормативные акты органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также локальные нормативные акты, принимаемые на конкретных предприятиях и в организациях.

Социально-экономические мероприятия включают меры государственного стимулирования работодателей по повышению уровня охраны труда; установление компенсаций и льгот при выполнении тяжелых работ, а также за работу во вредных и опасных условиях труда; защиту отдельных, наименее социально защищенных категорий работников; обязательное социальное страхование и выплату компенсаций при возникновении профессиональных заболеваний и производственных травмах и т.д.

Организационно-технические мероприятия заключаются в организации служб и комиссий по охране труда на предприятиях и организациях в целях планирования и осуществления работы по охране труда, а также обеспечения контроля за соблюдением правил охраны труда; организации обучения руководителей и персонала; информировании работников о наличии (отсутствии) вредных и опасных факторов; аттестации рабочих мест, а также в целях устранения или уменьшения степени воздействия негативных факторов при проведении мероприятий по внедрению новых безопасных технологий, использованию безопасных машин, механизмов и материалов; повышении дисциплины труда и технологической дисциплины и т.д.

Санитарно-гигиенические мероприятия заключаются в проведении работ, направленных на снижение производственных вредностей с целью предотвращения профессиональных заболеваний.

Лечебно-профилактические мероприятия включают организацию первичных и периодических медицинских осмотров, лечебно-профилактического питания и т.д.

Реабилитационные мероприятия подразумевают обязанность администрации (работодателя) перевести работника на более легкую работу в соответствии с медицинскими показаниями и т. д.

Основным документом, регулирующим отношения в области труда, является действующий Трудовой кодекс Российской Федерации.

Система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, состоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, сводов правил по проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда.

Конкретные требования по охране труда предъявляемые к профессии (должности) или виду выполняемых работ содержатся в инструкциях по охране труда по профессии или виду работ, разрабатываемых работодателем исходя из конкретных условий производства.

  1.  
    ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Опасный фактор рабочей среды — фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или внезапного острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельные вредные факторы рабочей среды могут стать опасными.

Гигиенические нормы условий труда (ПДК, ПДУ) — уровни вредных факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью.

Примечание. Гигиенические нормативы обоснованы с учетом 8-часовой рабочей смены. При большей длительности смены, но не более 40 часов в неделю, в каждом конкретном случае возможность работы должна быть согласована с территориальными управлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с учетом показателей здоровья работников (по данным периодических медицинских осмотров и др.), наличия жалоб на условия труда и обязательного соблюдения гигиенических нормативов.

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 2005 г. Руководство 2.2.2006-05.

Условия труда — совокупность факторов трудового процесса и рабочей среды, в которой осуществляется деятельность человека.

Безопасные условия труда — условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов (ст. 209 ТК РФ).

Безопасность труда — состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов (ГОСТ 12.0.002-80).

Вредный фактор рабочей среды — фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызвать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства.

Вредными факторами могут быть:

- физические факторы — температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение;

- неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения — электрическое поле;

постоянное магнитное поле (в том числе гипогеомагнитное);

- электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц); широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ;

- электромагнитные излучения радиочастотного диапазона; широкополосные электромагнитные импульсы;

- электромагнитные излучения оптического диапазона (в том числе лазерное и ультрафиолетовое); ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая);

- аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия;

-освещение — естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блесткость);

- электрически заряженные частицы воздуха — аэроионы;

- химические факторы — химические вещества, смеси, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, белковые препараты), получаемые химическим синтезом и (или) для контроля которых используют методы химического анализа;

- биологические факторы — микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогены — микроорганизмы — возбудители инфекционных заболеваний;

- факторы трудового процесса.

Тяжесть труда — характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат


2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО “ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис” представляет собой общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное 01 марта 2013 года, Свидетельство о государственной регистрации серия 86 № 002249281.

Общество является юридическим лицом и действует на основании устава Общества и законодательства  РФ.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область Ханты – Мансийский автономный округ, город Когалым., Октябрьская,10.

 Производственная база расположена на территории г. Когалыма на восточной промышленной зоне.

Город Когалым расположен на севере Западной Сибири в северной части Среднеобской низменности, между реками Ингуягун и Кирилл-Высьягун, в зоне распространения многолетнемерзлых болот, в 500 км. от г.Ханты-Мансийск. Город возник в связи с освоением группы нефтяных месторождений и строительством железнодорожной трассы "Сургут - Новый Уренгой".

Климат рассматриваемого района континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная, с сильными ветрами и метелями, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Лето сравнительно короткое, но довольно теплое. Переходные сезоны короткие. Климатическая характеристика района принята по данным метеостанции Нижневартовск.

Отклонение от московского времени,  +2 часа

Географическая широта: 62°10'

Географическая долгота: 74°36'

Администрацией Ханты - Мансийского автономного округа общество было зарегистрировано 15 ноября 1995 года под наименованием ЗАО “ОЙЛПАМП”.  С 20 июня 2001 года общество сменило фирменное наименование на ЗАО “ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис”, которое являлось правопреемником всех имущественных и неимущественных прав, в том числе лицензионных, и обязанностей ЗАО “ОЙЛПАМП”. С 01 марта 2013 года ЗАО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 19 ноября 2012 года преобразовано в ООО ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» с переходом всех прав и обязанностей от ЗАО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».

ООО “ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис” в процессе производства осуществляет эксплуатацию опасных производственных объектов.

Отнесение объектов ООО “ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис” к категории опасных производственных осуществлено по следующим категориям:

используются оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C;

используются стационарно установленные подъёмные сооружения

транспортируются и хранятся опасные вещества.

Для проведения газосварочных и других огневых работ на производстве транспортируются, хранятся и эксплуатируются баллоны с кислородом, а также сжатый и сжиженный газы. Кроме того, в производстве используется электрический ток высокого напряжения.

На территории предприятия и его Сервисных центров осуществляется движение автотранспорта и спецтехники (погрузчиков).

На предприятии образуются опасные отходы различных классов опасности.

Основной производственный цикл предприятия составляет ремонт установок электроцентробежных насосов, который включает в себя основные стадии:

завоз с месторождений добычи нефти нефтепогружного оборудования участок комплектации; завоз наземного оборудования на участок ремонта наземного оборудования; завоз кабеля на площадку временного хранения цеха тестирования и ремонта кабеля.

Наружная мойка электроцентробежных насосов (далее ЭЦН);

Разборка электроцентробежных насосов;

Разборка погружных электродвигателей (далее ПЭД);

Разборка гидрозащит;

Пескоструйная обработка компонентов ЭЦН;

Инспекция компонентов ЭЦН;

Механическая обработка компонентов;

Капитальный ремонт статоров ПЭД;

Ремонт и тестирование кабеля;

Изготовление кабельных удлинителей;

Сборка электроцентробежных насосов;

Сборка погружных электродвигателей;

Сборка гидрозащит;

Ремонт наземного оборудования (станций управления и ТМПН);

Временное хранение погружных и наземных компонентов УЭЦН;

Комплектация установок ЭЦН по заданным параметрам на участке комплектации;

Вывоз установок ЭЦН на места применения (кусты скважин на месторождениях добычи нефти).

Администрация ООО «ЛУКЙОЛ ЭПУ Сервис» несет ответственность за безопасность всех работников и посетителей, независимо от цели посещения или профессии. Поэтому все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, а также посетители предприятия, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда.

Цель и предмет деятельности:

Целью деятельности ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»  являются осуществление предпринимательской деятельности и извлечение прибыли.

Предметом коммерческой деятельности ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» является:

- предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа;

- производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей;

- производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

- производство прочего электрооборудования;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;

- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и других транспортных средств;

- деятельность автомобильного пассажирского и грузового специализированного транспорта, организация перевозок;

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

- деятельность в области метрологии;

- образование рабочего персонала;

- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» является дочерним предприятием нефтяной компании ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и является основным подрядчиком по ремонту и промысловому обслуживанию УЭЦН механизированного фонда добычи угловодородов. Общий фонд обслуживаемых скважин ООО ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» составляет около 16000 скважин.


3. ДОПУСК ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ

«ООО ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение по организации и производству работ повышенной опасности на территории и объектах ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» устанавливает требования к организации работ повышенной опасности, выполняемых работниками сторонних и подрядных организаций.

Настоящее Положение распространяется на все производственные структурные подразделения Общества и на работников сторонних и подрядных организаций по согласованию с ними.

Данное положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ), ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», Федеральным законом от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (утв.  постановлением Госгортехнадзора РФ от 18 октября 2002 г. N 61-А), Положением о работах с повышенной опасностью ПОТ РО 14000-005-98 (утв.департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ  19 февраля 1998 г.), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013г. №328н), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения», Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (утв.Госэнергонадзором РФ 07 мая 1992 г.), Межотраслевыми правилами по охране труда на высоте ПОТ РМ 012-2000, .Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов».

Настоящее положение является локальным нормативным актом ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». Руководителям и специалистам в своей повседневной работе при рассмотрении спорных вопросов руководствоваться вышеуказанными исходными нормативно-техническими документами.

При заключении договоров (Приложение №7), связанных с производством работ повышенной опасности (Приложение №2) на территории и объектах ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» в разделе «Обязанности исполнителя (подрядчика)» ссылка о руководстве настоящим Положением при производстве работ повышенной опасности обязательна.


3.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполняемой работы. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разработанных отдельно для каждой конкретной производственной операции.

Перед проведением работ сторонними и подрядными организациями проводится процедура идентификации опасных и (или) вредных производственных факторов с составлением перечня опасных и (или) вредных производственных факторов по форме Приложения №3.

Перечень работ и профессий к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности указан в Приложении №1 к настоящему Положению.

Работы повышенной опасности выполняются сторонними и подрядными организациями только при наличии акта-допуска по форме Приложения №4, подписанного в двух экземплярах, наряда-допуска (Приложение №5), оформленного в трех экземплярах, и после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте.

Перечень работ повышенной опасности, при выполнении которых необходимо оформление наряда-допуска указан в Приложении №2 к настоящему Положению.

Обеспечение контроля выполнения установленного порядка допуска к работам повышенной опасности и ответственность за обеспечение безопасных условий труда несет исполнитель работ (подрядчик), если иное не оговорено в договоре.

В случае обнаружения нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности, производство работ останавливается до устранения выявленных нарушений. Простой в производстве работ, вызванный необходимостью устранения нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности, считается по вине исполнителя (подрядчика). При выявлении повторных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности, ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» имеет право расторгнуть договор с исполнителем (подрядчиком) на основании несоответствия организации работ исполнителем (подрядчиком) требованиям действующего трудового законодательства РФ.


3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАНОСТИ

На работы с повышенной опасностью, выполняемые подрядными организациями, наряд-допуск должен выдаваться уполномоченными лицами подрядных организаций. Выданный наряд-допуск должен быть согласован (подписан) должностным лицом структурного производственного подразделения Общества, где будут производиться работы.

Ответственными за организацию и обеспечение безопасных условий труда при осуществлении работ повышенной опасности являются:
- выдающий наряд-допуск;
- руководитель работ по наряду-допуску;
- допускающий к работе по наряду-допуску;

- производитель работ по наряду-допуску;

- наблюдающий;

- исполнитель работ(член бригады).

Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц (не более двух):

-  выдающий наряд-допуск может быть одновременно руководителем работ;

-  выдающий наряд-допуск, может быть одновременно производителем работ;

-  руководитель работ может быть одновременно производителем работ.

Запрещается совмещение обязанностей ответственного производителя работ и допускающего.

Выдающий наряд-допуск:
-   определяет необходимость и объём работ;

-   определяет условия безопасного выполнения этих работ;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ;

-   определяет квалификацию руководителя работ, допускающего к работе, производителя работ, наблюдающего, исполнителей работ.

Руководителями работ назначаются специалисты сторонних и подрядных организаций, прошедшие проверку знаний правил и норм по охране труда, промышленной безопасности и настоящего Положения.

Руководитель работ несёт ответственность за полноту и точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию допускающего к работам, производителя работ, наблюдающего и членов бригады, включенных в наряд-допуск, а также за допуск исполнителей на место производства работ.

Производителями работ могут назначаться мастера или бригадиры, прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны труда и промышленной безопасности, правил пожарной безопасности и настоящего Положения.

Производитель работ несёт ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-допуске, обязательное применение индивидуальных средств защиты, производственную и технологическую дисциплину.

С момента допуска бригады к работе повышенной опасности производитель работ должен находиться на рабочем месте и осуществлять постоянный надзор за работой членов бригады и выполнение ими мер безопасности.

Производитель работ не имеет права покидать рабочее место. В случае возникновения такой необходимости его обязан заменить руководитель работ. При невозможности замены работы должны быть прекращены, а рабочие выведены производителем (руководителем) работ из опасной зоны.

При выполнении работ повышенной опасности бригада должна состоять не менее чем из двух человек, включая производителя работ.

Члены бригады обязаны выполнять меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, а также устные указания руководителя работ и производителя работ, полученные при допуске к работе или в процессе работы.

Персонал организации, руководящий работами с применением кранов, кранов-манипуляторов, экскаваторов, бульдозеров и т.п. в охранной зоне действующей линии электропередачи (электроустановки), обязан иметь аттестацию не ниже 4 группы по электробезопасности.

Каждый член бригады обязан выполнять действующие инструкции по охране труда и дополнительные указания о мерах безопасности, полученные при допуске к работам.


3.4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАНОСТИ НАРЯДОМ - ДОПУСКОМ

Наряд-допуск выдаётся на срок, необходимый на выполнение заданного объёма работ, но не более чем на пять рабочих дней с 9:00 понедельника до 18:00 пятницы. В случае возникновения необходимости производства работ повышенной опасности в выходные и праздничные дни, производство работ сторонними и подрядными организациями обязательно согласовывается первым заместителем генерального директора - главным инженером Общества (в филиалах Общества в г.Усинск - главным инженером филиала, в Сервисных центрах – заместителями генерального директора - начальниками Сервисных центров).

В случае невыполнения работы в указанное время или изменения условий производства работ, работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска. Перерыв в производстве работ по наряду-допуску продолжительностью один день и более считается изменением условий выполнения работ, выданный наряд-допуск закрывается, взамен оформляется новый наряд-допуск с учетом изменений в условиях выполнения работ.

На каждую бригаду, участвующую в производстве работ повышенной опасности, наряд-допуск должен оформляться в трёх экземплярах (один находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдаётся производителю работ, третий передается руководителю производственного структурного подразделения Общества, где данные работы производятся) по форме установленной соответствующими правилами, либо, если не определено иное, по форме Приложения № 5.

Бланк наряда-допуска должен быть заполнен ясно, конкретно и чётко. Исправления текста не допускаются.

Для выполнении работ в охранной зоне линии электропередачи, связи и других инженерных коммуникациях, должностное лицо Общества, ответственное за организацию данных работ, обязано подать заявку предприятию, эксплуатирующему эти сооружения, с указанием вида, характера, места, времени начала и окончания работ, а также список ответственных руководителей, ответственных исполнителей работ и лиц, имеющих право выдачи нардов-допусков, с указанием фамилий, инициалов, должностей и групп по электробезопасности и получить письменное разрешение на право производства работ.

Наряд-допуск на производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи, связи и других инженерных коммуникаций должен быть утверждён генеральным директором (главным инженером) подрядной (сторонней) организации и подписан лицом, ответственным за эксплуатацию линии со стороны владельца. В случае производства работ краном в 30-метровой зоне  воздушной линии электропередачи наряд-допуск оформляется по форме согласно Приложения № 6.


3.5 ПОРЯДОК ДОПУСКА И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Перед допуском бригады подрядной (сторонней) организации к работе, руководитель подразделения Общества, где производятся работы, обязан:

В присутствии производителя работ проверить выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском. В случае возникновения сомнений в правильности или достаточности мер безопасности, указанных в наряде-допуске, руководитель подразделения Общества должен потребовать устранить недостатки или дать необходимые разъяснения.

Проверить по удостоверениям соответствие состава бригады по должности (профессии) и квалификации записям в наряде-допуске.


4.
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

В приведённых ниже расчётах представлена статистика несчастных случаев в ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (таблица №1), а так же суммы фактических выплат работникам по линии ФСС и добровольного страхования работников от несчастных случаев на производстве за 2013 год (таблица №3).

Таблица №1

Статистика несчастных случаев в ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

Количество несчастных случаев в Обществе с 2007 года

по штату 2013г

город

2007

Кч.07

Кт.07

2008

Кч.08

Кт.08

2009

Кч.09

Кт.09

2010

Кч.10

Кт.10

2011

Кч.11

Кт.11

2012

Кч.12

Кт.12

2013

Кч.13

Кт.13

1099

Когалым

4

3,9

28,5

3

3,0

31,7

8

7,8

17,4

4

3,8

19,0

1

0,9

22,0

6

5,6

33,8

14

12,56

27,93

334

Лангепас

0

0,0

0,0

2

6,3

73,5

4

12,6

113,5

3

9,4

78,0

1

3,1

19,0

2

6,2

25,0

1

3,09

43,0

275

Покачи

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

3,5

22,0

1

3,7

6,0

3

11,4

32,3

1

3,7

15,0

2

7,35

35,00

261

Урай

2

10,8

18,5

1

5,4

3,0

1

5,4

18,0

2

8,6

16,0

2

8,6

24,5

3

12,2

80,7

0

0,0

0,0

337

Усинск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6,1

6,0

1

3,03

22,0

2306

ИТОГО

6

3,3

20,5

6

3,3

40,8

14

7,7

45,2

10

5,3

34,8

7

3,7

26,7

14

6,2

37,3

18

7,99

29,22

Кч –  коэффициент частоты несчастных случаев в расчёте на 1000 условных человек.

Кч=Н/С*1000, где:  Н – кол-во несчастных случаев за отчетный период;

С – среднесписочное число работающих за отчетный период.

Кт –  коэффициент тяжести несчастных случаев.

Кт= Р/Н,    где:  Н – число несчастных случаев, по которым закрыты листы нетрудоспособности за отчетный период.

Р – число рабочих дней, потерянных во время нетрудоспособности из-за несчастных случаев

Статистика несчастных случаев с подрядными организациями ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»

          Таблица №2

Наименование организации подрядчика

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ООО «Управление социальных объектов»

0

0

0

0

0

0

0

ООО «Комунспецавтотехника»

0

0

0

0

0

0

0

ООО «Будивельник»

0

0

0

0

0

0

0

ИП М.И. Горан

0

0

0

0

0

0

0

ООО «ЛУКОЙЛ –Нефтеавтоматика»

0

0

0

0

0

0

0

ООО «Эксперт»

0

0

0

0

0

0

0

ООО «Желдорэксперт»

0

0

0

0

0

0

0

ООО «ИНМАН-Сервис»

0

0

0

0

0

0

0


ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДНЕЙ НЕТРУДОСПСОБНОСТИ И ВЫПЛАТ ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМ ЗА 2013 ГОД В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Таблица №3

№ п/п

ФИО пострадавшего

Должность, профессия

Кол-во к/д по б/л

Сумма выплат по ФСС

Сумма выплат по КС

Итого общ.сумма

1

--------------------------

слесарь КИПиА

57

      66 228,87р.

      10 200,00р.

     76 428,87р.

2

--------------------------

уборщик

11

8 305,55р.

        4 000,00р.

12 305,55р.

3

--------------------------

электромонтёр

22

        5 116,56р.

6 000,00р.

11 116,56р.

4

--------------------------

с-ремонтник

43

      43 342,71р.

10 000 ,00р.

53 342,71р.

5

--------------------------

электромонтёр

43

70 271,46 р.

10 000 ,00р.

80 271,46р.

6

--------------------------

машинист НГПО

27

      54 837,54р.

        6 000,00р.

60 837,54р.

7

--------------------------

электромонтёр

5

        1 283,50р.

                     -  р.

1 283,50р.

8

--------------------------

электромонтёр

15

      32 172,12р.

          1 800,00р.

33 972,12р.

9

--------------------------

комплектовщик

5

        1283,50р.

                    -  р.

1 283,50р.

10

--------------------------

электромонтёр

15

      23 168,85р.

         8 000,00р.

31 168,85р.

11

--------------------------

водитель

8

      15 398,85р

        10 000,00р                            

25 398,00р.

12

--------------------------

техник

29

         7 444,30р.                  

        10 000,00р.

17 444,30р.

13

--------------------------

распред

14

      17  622,92р.

       6 000,00  р.

23 622,92р.

14

--------------------------

инженер-технолог

4

         7 072,08р.            

                    -  р.

7 072,08р.            

15

--------------------------

распред

7

       10 304,77р.

             200,00р.

10 504,77р

16

--------------------------

ученик слесаря

105

                  -  р.

                 -  р.

0,00р.

17

--------------------------

Сл-ремонтник

87

    124 144,65р.                    

16 200,00р.                  

140 344,65р.

18

--------------------------

инженер

29

      49 814,75р.

     6 000,00р.

55 814,75р.

 

ИТОГО:

526

     537 813,01р.

      104 400,00р.

642 213,01р.

Сумма договора на страхование работников Общества от НС с "КС" составляет   

   489 230,00р.

Сумма выплат по НС на производстве по линии "КС" на 31.12.2013 составляет

  104 400,00р.

График №1

График №2

График №3


КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСТОТЫ АВАРИЙНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

Таблица №4

Количество ДТП

Город

Кол-во

тр-та

2006г

2007г

2008г

2008 Кча

2009

2009 Кча

2010

2010 Кча

2011

2011 Кча

2012

2012Кча

2013

2013Кча

Когалым

167

10

12

10

56,82

7

39,77

7

42.42

12

69,36

18

113,92

26

155,69

Лангепас

44

2

2

1

27,03

4

108,11

1

24,39

2

48,78

1

22,73

3

68,18

Урай

57

4

1

1

18,52

2

18,52

1

19,23

5

94,34

4

70,18

3

52,63

Покачи

35

0

1

2

57,14

1

57,14

0

0

3

85,71

4

114,29

1

28,57

Всего

303

16

16

14

46,36

14

46,36

9

30,82

22

72,85

27

91,84

33

108,91

Кча –  коэффициент частоты аварийности в расчёте на 1000 условных единиц техники.

Кча=А/Р*1000

где:  А - количество зарегистрированных ДТП,  Р - количество техники в структурном подразделении.

ПРИЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

Одним из важнейших условий борьбы с производственным травматизмом является систематический анализ причин его возникновения. Они делятся:

Организационные: недостатки в организации и содержании рабочего места, применение неправильных приемов работы, недостаточный надзор за работой, за соблюдением правил охраны труда и промышленной безопасности, допуск к работе неподготовленных рабочих, плохая организация трудового процесса, отсутствие или неисправность индивидуальных защитных приспособлений.

Технические: возникают из-за несовершенства технологических процессов, конструктивных недостатков оборудования, приспособлений, инструментов, несовершенство защитных устройств, сигнализации и блокировок и т.п.

Санитарно-гигиенические: отсутствие специальной одежды и обуви или их дефекты, неправильное освещение рабочих мест, чрезмерно высокая или низкая температура воздуха в рабочих помещениях, производственная пыль, недостаточная вентиляция, захламленность и загрязненность производственной территории.

Социально-психологические: складываются из отношения коллектива к вопросам безопасности, микроклимата в коллективе.

Климатические: зависят от специфики особенностей климата, времени суток, условий труда.

Биографические: связаны с полом, возрастом, стажем, квалификацией, состоянием здоровья.

Психофизиологические: зависят от особенностей внимания, эмоций, реакций, физических и нервно-психологических перегрузок.

Экономические: вызваны неритмичностью работы, нарушением сроков выдачи заработной платы, недостатками в жилищных условиях, в обеспечении детскими учреждениями.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мы рассмотрели предприятие ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». Изучив организацию работ по допуску подрядных организаций на объекты «ООО ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» и контролю за их производственной деятельностью,  можно сделать вывод, что в целом Положение является эффективным.

На основании анализа действующих нормативно-технических документов РФ, локально нормативных актов ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» и видов выполняемых работ сторонними организациями, в целях обеспечения безопасного производства работ повышенной опасности, был составлен Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск (приложение №1).

Был проведён анализ производственного травматизма (таблица №2), на котором отсутствует производственный травматизм с участием подрядных организаций на территории и объектах ООО  «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».

Травматизм на предприятии держится практически на одном уровне (графики №№1-3).

Для профилактики производственного травматизма разработаны мероприятия, для улучшения условий и охраны труда на предприятии:

  1.  Проведение повторных и внеплановых инструктажей по охране труда на рабочих местах, с целью ликвидации пробелов в знаниях требований безопасности на производственном объекте;
  2.  Проверку знаний по охране труда инженерно-технических работников;
  3.  Проведение проверки знаний требований охраны труда и безопасным методам и приемам выполнения работ работников рабочих профессий;
  4.  Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты и ознакомление с правилами пользования;
  5.  Проведение постоянного контроля со стороны руководителей структурных подразделений и руководителей цехов над правильным использованием выданных средств защиты и соблюдением работниками установленных правил охраны труда и промышленной безопасности;
  6.  Обеспечение объектов всеми необходимыми ограждениями и знаками безопасности, с указанием опасных зон производства.


СПИСОК литературы

  1.  Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.);
  2.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ);
  3.  Федеральный Закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями  дополнениями);
  4.  Федеральный Закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и  профессиональных заболеваниях» (с изменениями и дополнениями);
  5.  Федеральный Закон от  21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
  6.  Федеральный Закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями и дополнениями);
  7.  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»;
  8.  Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (утв.Госэнергонадзором РФ 07 мая 1992 г.);
  9.  ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
  10.  Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (утв.  постановлением Госгортехнадзора РФ от 18 октября 2002 г. N 61-А);
  11.   Положение о работах с повышенной опасностью ПОТ РО 14000-005-98 (утв.департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ  19 февраля 1998 г.);
  12.   Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013г. №328н);   
  13.   Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н (ред. от 27.01.2010г.) «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.09.2009г. №14742);
  14.   Межотраслевые правила по охране труда на высоте ПОТ РМ 012-2000;
  15.   Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов»
  16.   ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (с изменениями и дополнениями);
  17.   Правила противопожарного режима в Российской Федерации
    (утв.
    постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);


Приложение №1

Перечень

работ и профессий к которым предъявляются дополнительные

(повышенные) требования безопасности.

1.Виды работ, к которым предъявляются дополнительные

(повышенные) требования безопасности.

Электро- и газосварочные работы.

Ремонт и текущее содержание сооружений.

Высоковольтные испытания оборудования.

Рытье и крепление вручную траншей, котлованов, колодцев на глубину свыше 1,5 м.

Монтаж и демонтаж тяжелого оборудования весом более 500 кг.

Такелажные работы по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии подъёмных сооружений.

Погрузочно-разгрузочные работы с применением транспортных и подъёмных сооружений. Работы, выполняемые по подъему и перемещению грузов одновременно двумя подъёмными сооружениями.

Погрузочно-разгрузочные работы на транспорте, выполняемые рабочими, временно привлеченными на эти работы.

Ремонтные и монтажные работы на высоте более 1,3 м с применением приспособлений (лестниц, стремянок, подмостей, неинвентарных средств подмащивания и других приспособлений), а также работы на крыше, сбрасывание снега.

Верхолазные работы - работы, выполняемые на высоте более 5 м.

Работы по разборке зданий, сооружений, и их частей, лесов, подмостей, козырьков, опалубки, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.

Получение, транспортировка и хранение баллонов со сжатыми газами, кислот, щелочей и других опасных продуктов.

Работы в траншеях, колодцах, тоннелях, шахтах, камерах и замкнутых пространствах.

Земляные работы в зоне расположения энергетических сетей.

Работы, выполняемые вблизи линий электропередач (менее 30 м).

Сварочные работы по ремонту трубопроводов и емкостей из-под агрессивных, токсичных, легковоспламеняющихся и низкокипящих газов и жидкостей.

Эксплуатация, техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, испытание и ремонт подъёмных сооружений, механизмов и крановых путей, конвейеров, технологического и станочного оборудования, электроустановок и линий электропередач.

Проверка, правка и установка абразивных камней на оборудование.

Ремонт тепловых сетей в отопительный период.

Работы, выполняемые с подвесных люлек.

Пристрелочные работы, выполняемые с помощью строительно-монтажных пистолетов.

Очистка и ремонт подвесного потолка.

Очистка и ремонт систем промышленных стоков.

Очистка и ремонт вентиляционных систем взрывоопасных помещений.

Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем участка регулировки топливной аппаратуры и участка зарядки аккумуляторов.

Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, а также проведение гидравлических и пневматических испытаний сосудов, работающих под давлением.

Эксплуатация объектов, подконтрольных Ростехнадзору России.

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт внутрицехового рельсового и нерельсового транспорта.

Работы с применением эпоксидных смол и других химических веществ, обладающих токсическими свойствами.

Изготовление и испытание стропов.

Работы с применением открытого огня.

Ремонт стационарных и переносных ацетиленовых генераторов.

Работы с применением ручных электро- и пневмомашин и инструментов.

Работы по осмотру, очистке и ремонту внутри цистерн, емкостей из-под нефтепродуктов.

Термическая обработка металлов (шихтовка статоров ПЭД).

Работы, выполняемые электротехническим персоналом, по оперативному обслуживанию и ремонту в действующих электроустановках напряжением 42 В и выше переменного тока и 110 В и выше постоянного тока, а также выполняемые монтажные и наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках.

Ликвидация аварийных ситуаций с опасными грузами, в том числе -  с отходами.

Работы с применением кислот и других химически агрессивных жидкостей и материалов. Химическая очистка (обработка) оборудования.

Работы с применением легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных жидкостей и материалов.

Тушение пожаров.

Работы по пропитке древесины антисептическими и огнезащитными составами.

Работы с применением стекловаты, шлаковаты, асбеста, горячих мастик на битумной основе.

2. Профессии рабочих, к которым предъявляются дополнительные

(повышенные) требования безопасности.

Аккумуляторщик (слесарь по ремонту автомобилей, занятый ремонтом и обслуживанием аккумуляторов)

Водитель автомобиля

Маляр на работах с лакокрасочными материалами, обладающими токсичными свойствами

Машинист агрегатов  по обслуживанию НГПО

Машинист подъёмных сооружений (кранов)

Машинист погрузчика

Машинист компрессорных установок

Монтёр кабельного производства

Стропальщик

Обмотчик элементов электрических машин

Столяр

Слесарь-сантехник

Слесарь-ремонтник

Слесарь по ремонту автомобилей

Токарь

Фрезеровщик

Электрогазосварщик

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.


Приложение №2

Перечень

работ повышенной опасности, на выполнение которых

необходимо выдавать наряд-допуск.

1. Строительно-монтажные, ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы с применением строительных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ВЛ), инженерных коммуникаций, вблизи или на территории складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов, ядовитых, агрессивных веществ.

2. Строительно-монтажные и ремонтные работы, выполняемые в закрытых емкостях, колодцах, тоннелях, шурфах, подземных выработках.

3. Работы с применением пиротехнического инструмента.

4. Разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов, элементов зданий и сооружений.

5. Работы на высоте.

6. Электросварочные работы и другие огневые работы на временных местах, в том числе огневые работы внутри и снаружи всех резервуаров, а также других емкостей из-под горючих, взрывчатых и агрессивных веществ.

7. Слив, зачистка, нейтрализация резервуаров, тары и других емкостей из-под нефтепродуктов, кислот, щелочей и других агрессивных, токсичных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и смесей.

8. Разработка вручную котлованов и траншей глубиной более 1,5 м.

9. Работы по приготовлению и применению горячих битумных мастик, праймера.

10. Земляные работы в зоне расположения энергетических коммуникаций (паропроводов, водоводов, систем отопления).

11. Монтаж, демонтаж, техническое освидетельствование и ремонт подъёмных сооружений, рельсовых путей ПС, электротехнических устройств и коммуникаций этих сооружений, а также монтаж, демонтаж, техническое освидетельствование и ремонт грузовых и пассажирских лифтов.

12. Погрузочно-разгрузочные работы на местах складирования грузов, выполняемые рабочими, привлечёнными к ним временно.

13. Работы по ремонту сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, а также горячего водоснабжения.

14. Испытание сосудов, работающих под давлением.

15. Ремонт теплопотребляющих установок.

16. Установка  и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой ниже 45оС).

17. Врезка гильз и штуцеров для приборов, установка и снятие измерительных диафрагм и расходомеров.

18. Ремонт трубопроводов и арматуры без снятия её с трубопроводов.

19. Вывод теплопроводов в ремонт.

20. Гидропневматическая промывка и опрессовка трубопроводов.

21. Испытание тепловой сети на расчётное давление и расчётную температуру теплоносителя.

22. Работы в камерах, колодцах, аппаратах, каналах.

23. Высоковольтные испытания оборудования, узлов и агрегатов.


Приложение №3

ПЕРЕЧЕНЬ

опасных и (или) вредных производственных факторов, предопределенных условиями действующего производственного структурного подразделения (не связанных с характером выполняемых работ) и возникающих в результате деятельности подрядчика

_____________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения, объекта и выполняемых работ)

№ п/п

Наименование опасных и вредных факторов

Работники и объекты, на которых могут воздействовать эти факторы

1.

Факторы, зависящие от условий действующего производства

1.1.

2

Факторы, возникающие в результате деятельности подрядчика

2.1.

_________________________    ____________________    ___________________

Должность специалиста Общества              (подпись)                       (Ф.И.О.)

- куратора подрядной организации

___________________________    ___________________   ___________________

Должность специалиста                                (подпись)                       (Ф.И.О.)

подрядной организации


Приложение №4

ФОРМА АКТА-ДОПУСКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТРОРИИ ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Акт-допуск
для производства ремонтных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и других видов работ, выполняемых в структурном производственном подразделении
 на территории ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» работниками сторонних и подрядных организаций (работ повышенной опасности)

Город     ______                                                              "___"_____________ 20___ г.

ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»  ______________________________________________________

(наименование структурного подразделения, цеха, участка)

Мы, нижеподписавшиеся:  представитель ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» _________________________________________________________________________,

(ф., и., о., должность)

представитель  генерального  подрядчика, подрядчика (субподрядчика) ответственный  за  производство строительно-монтажных  работ, ___________________________________________________________________________

(ф., и., о., должность)

и   представитель  организации,  эксплуатирующей объекты,  расположенные

вблизи производства строительно-монтажных работ

_____________________________________________________________________,

(ф., и., о., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами __________________________________________________________________________,

(наименование осей, отметок и номер чертежей)

для производства на нем________________________________________________

(наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика, подрядчика на следующий срок:

начало "____" ___________,  

окончание "____" ____________.

До начала   работ   необходимо   выполнить   следующие  мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Исполнитель

 

Представитель ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»           ________________________

                                                                                                       (подпись)

Представитель организации, эксплуатирующей объекты вблизи производства строительно-монтажных работ         ______________

         (подпись)

Представитель генерального подрядчика, подрядчика (субподрядчика) _____________________                                                                                                                                                                   (подпись)

 Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.


Приложение №5

Форма наряда-допуска на производство работ повышенной опасности

выполняемых работниками сторонних и подрядных организаций

________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

Утверждаю:

_____________________

       (должность)    

_____________________

(Ф.И.О.)

«___» __________ 20__г.

Наряд-допуск № ___

на производство работ повышенной опасности

подрядными (сторонними) организациями

1. Производственное задание

Производителю работ_________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

поручается с бригадой  в составе _____ человек произвести следующие работы:

_____________________________________________________________________

(наименование работ, место проведения)

____________________________________________________________________

Руководитель работ ___________________________________________________

(Ф.И.О.)

Наблюдающий ______________________________

(Ф.И.О.)

Допускающий __________________________

                               (Ф.И.О.)                                                                                                                  

Работу начать: дата ____________________________ время ________________

Работу закончить: дата _________________________ время ________________

Режим работы ______________________________________________________

(одно-, двух-, трехсменный)

Об окончании работы сообщить ________________________________________

                                                              (Ф.И.О., должность)

2. Опасные и вредные производственные факторы, управление которыми предусматривает наряд-допуск

№ п/п

Наименование опасных и вредных факторов

Место проявления

Работники и оборудование, на которых могут воздействовать эти факторы

3. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда  

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнитель

1

До начала работ

1.1

1.2

2

Во время работ

2.1

2.2

3

По окончании работ

3.1

Наряд оформил выдающий наряд-допуск: дата ___время _____, подпись ______

Наряд получил производитель работ: дата _____время _____, подпись _________

4. Регистрация целевого инструктажа при оформлении наряда допуска

Инструктаж провёл

Инструктаж получил

Выдающий наряд

(Ф.И.О.)

Руководитель работ

(Ф.И.О.), (подпись)

(подпись)

Производитель работ

(Ф.И.О.), (подпись)

Допускающий

(Ф.И.О.), (подпись)

Наблюдающий

(Ф.И.О.), (подпись)

5. Указания руководителя работ

5.1. Допускающему к работе ____________________________________________

5.2. Производителю работ ______________________________________________

Руководитель работ: _____________ «____» ______________ 20 __ г.  _________

                         (подпись)   (дата)     (Ф.И.О.)

6. Регистрация целевого инструктажа исполнителей работ  

Фамилия, инициалы исполнителя

подпись

Фамилия, инициалы исполнителя

подпись

Производитель работ ______________________________  ____________________

                                     (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

7. Допуск к выполнению работ

Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда до начала работ выполнены, мною проверены, разрешаю приступить к работе ______________________

                                                             (дата, время)

Допускающий  ________________________________________________________

(должность, ф., и., о., подпись)

8. Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (Ф.И.О.)

Выведен из состава бригады (Ф.И.О.)

Дата изменения

Подпись производителя работ

9. Согласование мероприятий   по   обеспечению   безопасных условий труда  и  порядок

производства работ: __________________________________________________

                                  (согласовано, дата – начальник (специалист) отдела ОТ и ПБ

___________________________________________________________________

должность, ф., и., о., подпись)

10. Ежедневный (ежесменный) допуск к работе   

исполнителям проведен целевой инструктаж и они допущены на подготовленное рабочее место

Дата, время

Наименование работ

Подписи, Ф.И.О.

производителя работ

допускающего к работе

11. Закрытие наряда-допуска:

Работа полностью закончена. Ограждения, плакаты, другие средства обеспечения безопасности демонтированы. Об окончании работ сообщено: (кому) ______________

Дата ________________, время _____________, производитель работ __________

Руководитель работ ________________   __________________________________

Примечания: Наряд-допуск оформляется в трёх экземплярах (1-й находится у лица, выдавшего наряд, 2-й - у ответственного руководителя работ, 3-й предоставляется руководителю структурного производственного подразделения Общества, где производятся данные работы).


Приложение №6

Форма наряда-допуска на производство работ подъёмными сооружениями вблизи воздушной линии электропередачи

_____________________________________________________________________

(наименование предприятия)

                                   

Наряд-допуск N _____

 

     Наряд выдается на производство работ на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В

1. машинисту ПС_____________________________________________________

(фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________ (тип ПС, регистрационный номер)

2. Выделенного для работы ____________________________________________

(организация, выделившая ПС)

3. На участке ________________________________________________________

(организация, которой выдан кран,

____________________________________________________________________

место производства работ, строительная площадка, склад, цех)

4. Напряжение линии электропередачи __________________________________

5. Условия работы ____________________________________________________

(необходимость снятия напряжения с линии

___________________________________________________________________________

электропередачи, наименьшее допускаемое при работе крана

__________________________________________________________________________

расстояние по горизонтали от крайнего провода до ближайших частей ПС,

__________________________________________________________________________

способ перемещения груза и другие меры безопасности)

6. Условия передвижения ПС ________________________________________

(положение стрелы

__________________________________________________________________________

и другие меры безопасности)

7. Начало работы _____ ч _____ мин. "___"____________ 20__ г.

8. Конец работы _____ ч _____ мин. "___"____________ 20__ г.

9. Ответственный за безопасное производство работ _______________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы,

___________________________________________________________________________

№ удостоверения, дата и номер приказа о назначении)

10. Стропальщик ______________________________________________________

(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________________

(номер удостоверения, дата последней проверки знаний)

11. Разрешение на работу ПС в охранной зоне __________________________

__________________________________________________________________________

(организация, выдавшая разрешение, номер и дата разрешения)

12. Наряд выдал главный инженер (энергетик) ____________________________

___________________________________________________________________________

(организация, подпись)

13. Необходимые меры безопасности, указанные в п. 5, выполнены ___________

___________________________________________________________________________

Лицо, ответственное за безопасное производство работ_____________________

 

_____________________                                    "__"____________ 20__ г.

               (подпись)

 

14. Инструктаж получил машинист ПС _______________  "__"_______ 20__ г.

(подпись)

                                                 

 

 

Примечания. 1. Наряд выписывается в трёх экземплярах: первый выдается крановщику, второй хранится у производителя работ, третий предоставляется руководителю структурного производственного подразделения Общества, где производятся данные работы.

2. Пункт 11 заполняется в случае работы подъёмного сооружения в охранной зоне линии электропередачи.

3. К воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от них.

4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ подъёмными сооружениями.


Приложение №7

ДОГОВОР  _________

производство работ

г. Когалым                         дд.мм.гг

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ……., действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество «……..» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ………, действующего на  основании доверенности № от дд.мм.гг.., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее именуемый - Договор), на условиях тендерной документации «Заказчика» и тендерного предложения «Подрядчика». При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в тендерном предложении «Подрядчика» имеются несоответствия требованиям тендерной документации «Заказчика», то определяющими (приоритетными) условиями  исполнения настоящего Договора являются требования тендерной документации «Заказчика».

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. «Договор» - настоящий документ, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями, являющимися  неотъемлемой  частью  Договора.

1.2. «Дата  вступления Договора в силу» - дата подписания настоящего Договора Сторонами.

1.3. «Дополнительное соглашение» - подготовленный и подписанный Сторонами документ, определяющий  изменения  и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор и составляющие его неотъемлемую часть.

1.4. «Исполнительная документация» - документация на выполненные работы, оформленная  в  соответствии с действующими строительными нормами и правилам (СНиП), а также другими нормативными документами.

1.5.  «Акт о приемке выполненных работ» - первичный  учетный документ (форма КС-2 Госкомстата РФ), составляемый «Подрядчиком» и подтверждающий выполнение «Подрядчиком» работ за отчетный  период.

1.6. «Гарантийный период» - период времени, составляющий  12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

1.7. «Дефекты/недостатки» - любые отступления в  работах по сравнению с требованиями строительной документацией или нормативными актами и/или препятствующие нормальной  эксплуатации объекта.

1.8. «Сумма Договора» - сумма, оговоренная в разделе настоящего Договора «Сумма Договора  и  порядок  расчетов», которая   выплачивается  «Подрядчику» за  полное и надлежащее выполнение Договорных обязательств в порядке, предусмотренном в разделе «Порядок сдачи объекта».

1.9. «Материалы» - строительные материалы, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав ремонтируемого объекта.

1.10. «Материалы поставки «Подрядчика» - строительные материалы, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав ремонтируемого объекта, поставляемые «Подрядчиком».

1.11. «Персонал «Подрядчика» - работники «Подрядчика», субподрядчика, привлеченные для выполнения работ в рамках настоящего Договора.

1.12. «Субподрядчик» - организация, привлеченная «Подрядчиком» и согласованная с «Заказчиком» для выполнения любой части работ по настоящему Договору.

1.13. «Представитель «Заказчика» - означает лицо, которое уполномочено «Заказчиком» представлять  его интересы по Договору. «Заказчик» обязан в письменной форме проинформировать об этом «Подрядчика», указывая  при  этом  полномочия каждого назначенного представителя. «Заказчик» имеет право в любое время отозвать своего представителя или изменить его полномочия. При этом отзыв представителя иди изменение его полномочий вступает в силу с момента получения «Подрядчиком» письменного уведомления.

1.14. «Представитель «Подрядчика» - означает лицо, которое уполномочено «Подрядчиком» представлять  его интересы по Договору. «Подрядчик» обязан в письменной форме проинформировать об этом «Заказчика», указывая при этом полномочия каждого назначенного представителя. «Подрядчик» имеет право в любое время отозвать своего представителя или изменить  его полномочия. При этом отзыв представителя или изменение его полномочий вступает в силу с момента получения «Заказчиком» письменного уведомления.

1.15. «Работы» - весь комплекс работ по  ремонту, выполняемых «Подрядчиком» в соответствии с настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь этим, строительно-монтажных работ, поставку  материалов и оборудования, иных необходимых работ.

1.16. «Скрытые работы» - работы, которые не могут быть освидетельствованы визуально после выполнения последующих работ, прекращающих доступ к ранее произведенным работам. Скрытые работы оформляются соответствующим актом, в котором устанавливается соответствие скрытых работ техническим условиям и проекту и до подписания которого выполнение последующих работ не допускается.

1.17. «Регламенты Заказчика» - Регламенты, стандарты, положения и иные нормативные документы «Заказчика», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики выполняемых работ, в том числе в отношении технического надзора, организации строительных работ по обустройству объектов, а также регулирующие иные вопросы, возникающие в ходе производства работ.

1.18. «Объект» - оговоренный в разделе 2, объект «Заказчика», на котором выполняются работы согласно условиям настоящего Договора.

1.19. «Строительная площадка» - территория переданная «Подрядчику» на период выполнения работ до завершения работ, пригодная для выполнения работ в рамках настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

2.1 «Заказчика» поручает, а «Подрядчик» в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту кровли площадью ____ м2, производственного здания ___ находящегося по адресу _г.___________.

2.2. Содержание  и объемы работы определяются дефектной ведомостью (Приложение       № 1 к настоящему Договору)

2.3. Сроки выполнения  работ в целом и ее отдельных этапов указаны в Графике производства работ (Приложение № 3).

2.3. «Заказчик» вправе в одностороннем  порядке изменять объемы работ по Договору в сторону уменьшения, путем направления «Подрядчику» уведомления. С момента получения «Подрядчиком» уведомления, объем  работ по Договору считается уменьшенным, при этом убытки «Подрядчика» не подлежат возмещению.

3. СУММА  ДОГОВОРА  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма настоящего Договора составляет: шесть миллионов, пятьсот тысяч рублей, 00 копеек без НДС, 18 % НДС один миллион сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек.

       Стоимость Договора на ремонт зданий и сооружений включает в себя все виды расходов, понесенных «Подрядчиком» при выполнении работ в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему  Договору).

3.2. Сумма Договора является фиксированной в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору) и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора, за исключением случаев, связанных с корректировкой объемов работ по согласованию сторон, путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.3.  Затраты по доставке и разгрузке необходимых  материалов и оборудования несет «Подрядчик».

3.4.  Оплата выполненных работ производится в течение 35 календарных дней, следующих за отчетным месяцем на основании:

- Исполнительной документации и «Акта выполненных работ» по форме № КС-2;

- «Справки о стоимости  выполненных работ и затрат» по форме № КС-3;

- оригинала счёта – фактуры.

Сроки предоставления документации «Подрядчиком»  «Заказчику»:

- Исполнительная документация и «Акт выполненных работ» по форме № КС-2 предоставляется  до последнего числа отчетного месяца;

- «Справка о стоимости выполненных работ» и затрат по форме № КС-3 предоставляется до 01 числа месяца, следующего за  отчетным;

- счета-фактуры за выполненные работ предоставляются в течение 5 календарных дней с момента подписания Сторонами «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3.

Оригинал счета-фактуры предоставляется «Подрядчиком» «Заказчику» в срок, не позднее  05 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

Оригиналы и переданные посредством факсимильной или электронной связи копии  документов должны быть идентичны. В случае отличия копий документов от направленных оригиналов документов, все связанные с таким расхождением риски несет сторона представившая соответствующие документы.

3.5. «Подрядчик» вправе предоставить документы на выполнение поэтапных видов работ, а «Заказчик» принять и оплатить эти работы согласно п.3.4 настоящего Договора.

          3.6. Опережение сроков исполнения работ не влечет за собой безусловную обязанность «Заказчика» оплачивать выполненные работы. «Заказчик» не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если «Подрядчик» приступает к их выполнению без предварительного письменного согласия «Заказчика».

3.7.  В случае не предоставления «Подрядчиком» исполнительной документации на выполненный объем работ, «Заказчик» вправе приостановить подписание Актов выполненных работ (форма № КС-2) на виды работ, по которым не была предоставлена исполнительная документация.

3.8. Счета-фактуры представленные «Подрядчиком», должны  быть оформлены в соответствии  с требованиями Налогового кодекса РФ.

3.9.  В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, Стороны производят сверку взаимных расчетов, результаты которых оформляются в виде двустороннего акта. Стороны не могут отражать в учете за отчетный месяц предметы неурегулированных разногласий в целях недопущения расхождений во взаимозачетах.

3.10. Моментом исполнения обязательств «Заказчика» по оплате выполненных «Подрядчиком» работ, считается дата списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

3.11. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в  разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» настоящего Договора. Любые изменения  адресов, в платежных/банковских реквизитах сторон при исполнении Договора, оформляются Дополнительным соглашением.

3.12. При невозможности полного или частичного исполнения Договора, возникшего по вине «Заказчика», либо в результате действия  обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежать только принятые «Заказчиком» выполненные  работы.

3.13. «Заказчик» не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если «Подрядчик» приступает к их выполнению без предварительного письменного согласия «Заказчика».

4. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по дд.мм.гг. включительно.

При наличии неисполненных Сторонами обязательств к моменту истечения срока действия Договора, все условия настоящего Договора, в том числе условия об ответственности в виде возмещения убытков и о неустойке, действуют (продлеваются) до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств. Такое продление срока действия настоящего Договора не рассматривается Сторонами как изменение ранее согласованного Сторонами срока исполнения обязательств и предусмотренная настоящим Договором неустойка уплачивается за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства.

Продление срока действия Договора может также быть оформлено дополнительным соглашением Сторон к нему. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

Истечение срока действия  Договора не влечет прекращение неисполненных по настоящему Договору обязательств. Вместе с тем, «Заказчик» вправе отказаться от приемки выполненных работ «Подрядчиком» за пределами срока действия Договора, в случае утраты интереса к таким работам.

5.  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан:

5.1.1. Выполнять все работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с дефектными ведомостями, строительными нормами и правилами, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации и в сроки, определенные Договором. Любые отклонения от дефектных ведомостей, в том числе, не влияющие на технологию и качество объектов, «Подрядчик» обязан согласовать с «Заказчиком».

5.1.2. В сроки установленные «Заказчиком», устранять недостатки и дефекты, выявленные:

- при приёмке работ;

- в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.3. Направлять на объекты «Заказчика» квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий все необходимые допуски и разрешения. До момента начала работ, ознакомить персонал «Подрядчика» с Положением о пропускном и внутриобъетовом  режимах ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», Политикой ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей природной «Заказчика» Осуществлять замену персонала «Подрядчика» по требованию «Заказчика», в срок, указанный в требовании «Заказчика».

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Договору субподрядную организацию, информация о которой, а также документы, содержащие описание ее технических и финансовых возможностей, были предоставлены в тендерном предложении «Подрядчика», направленном в рамках проведения тендера на право заключения настоящего Договора.

5.1.4. Согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013г. №328н), обеспечить прохождение персоналом «Подрядчика» инструктажа по эксплуатации электроустановок и получить разрешительные документы на безопасное производство работ в охранной зоне линий электропередач в организации, эксплуатирующей  данные  линии.    

5.1.5. Обеспечить соблюдение норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и экологии на объектах «Заказчика», в соответствии с действующим законодательством.

5.1.6. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных  операциях  строительства, и при необходимости получать в ГИБДД  и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

5.1.7. В период выполнения работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации, вести исполнительную документацию, представлять ее по требованию «Заказчика», не позднее 1 (одного) календарного дня после получения требования «Заказчика».

Предоставлять свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемой организации.

5.1.8. Соблюдать законы, Регламенты, нормативные документы и правила всех государственных органов, относящиеся к выполняемым «Подрядчиком» работам (меры противопожарной безопасности, охрана окружающей среды и т.п.) и обеспечивать их исполнение персоналом  «Подрядчика».

5.1.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных представителей для координации и согласования с  «Заказчиком» хода выполнения работ, о чем направляет «Заказчику» официальное уведомление.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у «Подрядчика» должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.

Кроме того, «Подрядчик», в соответствии с действующим у «Заказчика»  «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах», (Приложение № 5 к настоящему Договору), обязан предоставить «Заказчику» список исполнителей работ, с целью своевременного  оформления пропусков на объекты «Заказчика».

5.1.10. «Подрядчик» обязан  не повреждать растительный покров вне границ территорий, отведённых под производство работ, не нарушать установленный на объектах «Заказчика» пропускной и  внутриобъектовый режимы (Приложение № 5 к настоящему Договору), обеспечить соблюдение указанных запретов лицами, привлечёнными «Подрядчиком» или его субподрядными организациями для исполнения Договора, в том числе путём установления для персонала «Подрядчика» соответствующих правил проведения работ на объекте проведения работ и прилегающих территориях, а также путём  включения соответствующих условий в договоры субподряда.

           5.1.11. «Подрядчик» обязан иметь сам и обеспечить наличие у субподрядных организаций, а также предоставлять по первому требованию «Заказчика» все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения государственных органов и иные документы, которые требуются для  выполнения работ по Договору.

5.1.12. «Подрядчик» обязан иметь сам и обеспечить наличие у субподрядных организаций, а также предоставлять по первому требованию «Заказчика» все необходимые документы, подтверждающие наличие у него и лиц, привлекаемых Подрядчиком, прав на использование в процессе исполнения Договора любых результатов интеллектуальной деятельности, применение которых необходимо для надлежащего исполнения Договора.

5.1.13. Предоставлять «Заказчику», организациям, осуществляющим технический и авторский надзор для контроля всю текущую исполнительную документацию и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

5.1.14. Предоставлять свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также решение о внесении сведений  в государственный реестр саморегулируемой  организации.

5.1.15. «Подрядчик» обязан немедленно извещать «Заказчика» о каждом случае, когда происходит происшествие или несчастный случай с его персоналом на территории «Заказчика» и обеспечивать проведение расследования несчастного случая или аварии в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.

5.1.16. «Подрядчик» обязан обеспечить безопасные условия труда физических лиц, привлечённых «Подрядчиком» или его субподрядными организациями для исполнения Договора, в том числе путём проведения периодического инструктажа обозначенных лиц по технике безопасности при  производстве работ, направленного на предотвращение травматизма и причинение ущерба «Заказчику», «Подрядчику», третьим лицам. При выполнении работ на объекте «Заказчика», «Подрядчик» обязан соблюдать требования «Положения по организации и производству работ повышенной опасности на территории и объектах  «Заказчика»  работниками сторонних и подрядных организаций» (Приложение  № 4  к настоящему Договору).

5.1.17. «Подрядчик» гарантирует, что на момент заключения Договора он ознакомлен и согласен соблюдать все локальные нормативные акты «Заказчика», ссылки на которые указаны в Договоре, а также обязуется до начала исполнения Договора довести указанные локальные нормативные акты до сведения лиц, привлекаемых «Подрядчиком» к исполнению Договора.

5.1.18. Любые расходы и затраты, включая штрафы, связанные с несоблюдением вышеуказанных нормативных документов или исправлением допущенных нарушений содержащихся в них требований, если соблюдение этих норм  зависит от «Подрядчика», относятся исключительно на счет «Подрядчика» и должны быть оплачены «Подрядчиком» «Заказчику» в течение 15 календарных дней с момента выставления претензий.

5.1.19. В течение гарантийного периода берет на себя ответственность за поставленные и установленные материалы поставки «Подрядчика», а в случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и за свой счет в течение срока, установленного «Заказчиком».  

5.1.20. Использовать в ходе выполнения работ качественные материалы соответствующие требованиям стандартов, технических условий и иным установленным требования.

5.1.21. Обеспечить в процессе проведения работ собственными силами и в счет суммы Договора систематическую уборку объекта от строительного мусора, а также вывоз его с объекта в специально отведенные/установленные места.

5.1.22. По завершении работ, в течение 10  календарных дней (в зависимости от объема выполняемых работ и срока установленного  «Заказчиком»), следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством объекта (формы КС-11), своими силами и за свой счет вывезти с объекта  излишки материалов и т.п., произвести  демонтаж  возведенных им временных  сооружений и сдать территорию по акту «Заказчику» в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

5.1.23. Направлять представителю «Заказчика» ежесуточную информацию о ходе выполнения работ в физическом выражении (кв.м.) по накопительной системе, численности работающего персонала «Подрядчика» на объектах «Заказчика», с указанием специальностей, количества работающей на объектах техники. Отчет предоставляется представителю «Заказчика»  в 17 часов 30 минут текущего дня, по форме установленной «Заказчиком».

5.1.24. Ежемесячно передавать «Заказчику» исполнительную документацию по объектам по выполненным объемам работ. Осуществлять ведение журнала КС-6, являющегося основанием для оформления Акта о приемке выполненных работ. Не предоставление указанных документов может быть основанием для отказа в приемке выполненных работ.

5.1.25. При завершении работ на объекте в соответствии с дефектной ведомостью, направить незамедлительно «Заказчику» письменное уведомление о завершении работ на объекте.

5.2. «Заказчик» обязан:

5.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить полномочного представителя «Заказчика», а также уведомить «Подрядчика» о назначенных представителях, осуществляющих технический надзор за производством работ на объектах.

5.2.2. Организовать проведение при необходимости технического и авторского надзора.

5.2.3. Осуществить приемку выполненных работ.

5.2.4. Назначить полномочного представителя для участия в работе комиссии по расследованию аварий, инцидентов и несчастных случаев, произошедших у  «Подрядчика».

5.2.5. Предоставить «Подрядчику» право пользования электро- и тепловой энергией, сетями водоснабжения в количестве, необходимом для производства работ.

5.2.7. Выделить  места для складирования строительных материалов на объекте, помещения для хранения инструментов и размещения работников «Подрядчика».

5.2.8. Провести вводный инструктаж работников «Подрядчика» перед началом производства работ.

5.2.9. В течение 5-и календарных дней,  со для получения Акта выполненных работ, обязан подписать его или направить «Подрядчику» мотивированный отказ.

5.2.10. Произвести приемку и оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке и на условиях настоящего Договора.

5.2.11. «Заказчик» вправе осуществлять контроль  и надзор за ходом выполнения «Подрядчиком» работ и участвовать в работе приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию, а также приемку  объекта после выполненных ремонтных  работ.

5.2.12. «Заказчик» вправе потребовать замену персонала не соответствующему для данного выполнения ремонтных работ, уведомив об этом «Подрядчика».

5.2.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. ПОСТАВКА  МАТЕРИАЛОВ

6.1. «Подрядчик» в счет суммы Договора поставляет на объект сертифицированные материалы. Номенклатуру материалов «Подрядчик» согласовывает с  «Заказчиком».

6.2. Приемка и согласование применяемых строительных материалов и оборудования осуществляется представителями «Подрядчика» и «Заказчика», и оформляется Актом приема-передачи.

6.3. «Подрядчик» несет полную материальную ответственность за поставляемые товарно-материальные ценности.

7. РИСКИ  И КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  МАТЕРИАЛОВ

 7.1. «Подрядчик», по требованию «Заказчика», в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых «Подрядчиком» материалов, а также выполненных работ, их соответствие требованиям  утвержденной «Заказчиком» исполнительной документации.

8. СТРОИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА  И  РАСХОДНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

8.1.  «Подрядчик» доставляет на объекты всю строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

8.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые  «Подрядчиком» для проведения работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

8.3. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной и пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.

9. РЕЖИМ  РАБОТЫ

9.1. Режим работы персонала  «Подрядчика» при производстве работ устанавливается «Подрядчиком» самостоятельно.

10. ОБЩИЙ ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,  НАРЯД-ДОПУСКИ

10.1. С момента начала работ до их завершения, «Подрядчик» ведет «Журнал производства строительно-монтажных работ».

10.2. «Подрядчик» приступает к выполнению работ только после письменного разрешения «Заказчика», внесенного в «Журнал производства строительно-монтажных работ».

10.3. К производству работ допускается персонал «Подрядчика», прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих работ, ознакомленный под роспись с Регламентами «Заказчика».

10.4.  Наряд-допуск является письменным разрешением на право производства работ, оформляется отдельно на каждый вид работы и действителен в течение указанного в наряде-допуске  срока, необходимого  для  выполнения работ.

11. СКРЫТЫЕ   РАБОТЫ

11.1. По работам, качество, объем, и точность выполнения которых невозможно определить без повреждения или нарушения каких-либо последующих работ «Подрядчика», составляются акты освидетельствования скрытых работ.

11.2. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Скрытые работы подлежат приемке «Заказчиком» перед производством последующих работ. «Подрядчик» письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала  приемки, уведомляет «Заказчика» о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. «Заказчик» самостоятельно извещает лицо, осуществляющее авторский и технический надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.

11.4. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено «Подрядчиком»  «Заказчику» в рабочие дни и в часы работы.

11.5. В случае,  если «Заказчик» был письменно уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, «Подрядчик» имеет право составить односторонний акт и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет «Подрядчик», в случае требования «Заказчика» вскрытия скрытых работ, вскрытие производится за счет «Заказчика».

11.6. В случаях, если закрытие работ произведено без подтверждения «Заказчиком», либо «Заказчик» не был информирован или информирован с опозданием, «Подрядчик» согласно указанию  «Заказчика», за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть скрытых работ.

          11.7. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

11.8. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы подлежащие закрытию, «Заказчик» дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения «Подрядчиком». «Подрядчик» обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно исполнительной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке «Заказчику».

12. КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ

12.1.   «Подрядчик» обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов работ, выполняемых по настоящему Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.

12.2. «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» возможность проверять ход выполнения работ, качество материалов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают «Подрядчика» от каких-либо обязательств по Договору.

13. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  ПОВРЕЖДЕНИЙ  И УЩЕРБА

13.1.  «Подрядчик» обязуется предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, почве и пр.

13.2. «Подрядчик» несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

13.3. «Подрядчик» гарантирует освобождение «Заказчика» от всех документированных  претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения  «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему Договору при выполнении работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших  у третьей стороны.

    14. СДАЧА-ПРОЕКТА  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

14.1. Приемка законченного ремонтом объекта осуществляется «Заказчиком», после завершения работ на объекте «Подрядчиком» и оформляется «Актом о приемке в эксплуатацию объекта после текущего ремонта».   Дата подписания «Акта о приемке объекта после текущего ремонта» является датой окончания работ на объекте и датой приемки объекта «Заказчиком».

14.2. До сдачи объекта «Заказчику», «Подрядчик» несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения. Дата утверждения «Акта о приемке в эксплуатацию объекта после текущего ремонта» является датой окончания работ на объекте и датой приемки объекта «Заказчиком».

14.3.  «Подрядчик» передает «Заказчику» один экземпляр исполнительной документации за 15 (пятнадцать) рабочих дней до приемки законченного ремонтом объекта на бумажном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

14.4. Приемка объекта производится в течение 5 (пяти) дней после даты получения «Заказчиком» письменного извещения «Подрядчика» о его готовности и принятии исполнительной документации.

14.5. «Подрядчик» не вправе приступать к работам, не предусмотренным Договором.   Работы, выполненные с отступлениями от СНиП и по которым отсутствует письменное указание «Заказчика» об их исполнении, «Заказчиком» не принимаются и не оплачиваются.

14.6. «Заказчик» вправе ссылаться и предъявлять претензии по недостаткам работ, в том числе при их обнаружении после приемки результатов работ.

15. ОХРАНА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ОБЪЕКТА

15.1. В течение всего периода работ, «Подрядчик» несет полную ответственность  по содержанию объекта, материалов, работ, строительной техники и расходных материалов.  

15.2. Если в случае действия/бездействия «Подрядчика» «Заказчику» и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу объекта, «Подрядчик» обязан возместить причиненные убытки.

15.3. Ответственность за охрану и содержание объекта после подписания сторонами Акта приемки законченного ремонтом объекта принимает на себя «Заказчик».

16. ГАРАНТИЙНЫЙ  ПЕРИОД

16.1. Гарантийный период эксплуатации объекта устанавливается от  даты подписания Акта приемки законченного ремонтом объекта  и составляет:

-На все выполненные  «Подрядчиком» работы – 12 месяцев;  

-На материалы, поставленные «Подрядчиком» – в сроки, определенные заводами-изготовителями и указанные в сертификатах, паспортах и в других документах заводов-изготовителей, удостоверяющих их качество.

16.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Подрядчиком» обязательств по Договору, что должно быть удостоверено соответствующим двусторонним Актом, эксплуатация была остановлена - то гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

16.3. При обнаружении дефектов в гарантийный период, «Заказчик» письменно извещает «Подрядчика» об обнаружении дефектов, с указанием сроков прибытия представителей «Подрядчика» на объект для осмотра выявленных дефектов и подписания Акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей «Подрядчика», либо их необоснованного отказа от подписания Акта, действительным считается Акт о выявленных дефектах, подписанный «Заказчиком» в одностороннем порядке.

16.4. В течение гарантийного периода, «Подрядчик» обязан по письменному требованию «Заказчика», в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения «Подрядчиком» обязательств по Договору, включая замену дефектных конструкций поставки «Подрядчика», либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. Работы по исправлению и устранению дефектов выполняются в срок, установленный «Заказчиком».

16.5. По согласованию с «Подрядчиком», а в аварийном случае без согласования  с «Подрядчиком», «Заказчик» вправе произвести устранение брака, некачественно выполненных работ. Затраты на устранение брака, некачественно выполненных работ «Подрядчик» обязуется оплатить.

16.6. Если замены и восстановления, выполненные «Подрядчиком» в гарантийный период, влекут за собой снижение параметров эксплуатации объекта:

16.6.1.  «Заказчик» может в разумный срок после такой  замены или восстановления выдать  «Подрядчику» замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами  «Подрядчика» данного дефекта до соответствия требованиям Договора.

16.7. Если в течение гарантийного периода выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов  поставки «Подрядчика», либо несоответствие материалов  поставки «Подрядчика» ГОСТам, ТУ и иным действующим нормативным документам полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) «Подрядчик» обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления, либо замены дефектных материалов  на качественные материалы.

Срок гарантии в отношении новых материалов, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты  замены. 

16.8. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением правил технической эксплуатации объекта в гарантийный период, проведение ремонта или обслуживания неуполномоченными лицами.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

17.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ПОДРЯДЧИКА»:

17.1.1. Убытки, причиненные «Заказчику» в результате нарушения «Подрядчиком» обязательств по Договору, подлежат возмещению «Подрядчиком» в полном объеме.

17.1.2. За нарушение сроков, установленных в Графике производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), «Заказчик» вправе взыскать с «Подрядчика» неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости работ на объекте за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства.

17.1.3. За нарушение «Подрядчиком» сроков предоставления исполнительной документации, «Заказчиком» может быть принято решение о начислении «Подрядчику» неустойки в размере 1% от суммы Договора за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.

17.1.4. За задержку сроков устранения замечаний, дефектов или, брака, установленных двусторонним Актом, «Заказчик» вправе взыскать с «Подрядчика» неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, до полного исполнения обязательств. При этом неустойка рассчитывается, начиная с даты окончания согласованного Сторонами срока для устранения замечаний, дефектов или брака до даты их фактического устранения.

17.1.5. «Подрядчик» обязуется во время проведения работ осуществлять за свой счет содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории. В случае, если  «Подрядчик» нарушает вышеуказанные условия, «Заказчиком» может быть принято решение о наложении на «Подрядчика штрафа» в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за каждый выявленный факт захламленности объекта.

17.1.6. В случае  выявления фактов нарушения «Подрядчиком» Договора, в том числе требований действующих локальных нормативных актов «Заказчика», исполнение которых обязательно для «Подрядчика» в силу настоящего Договора, или действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, «Подрядчик» обязан уплатить по требованию «Заказчика»   неустойку в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за каждый выявленный факт такого нарушения, если иными пунктами Договора, приложениями к нему или законом не предусмотрена иная неустойка за соответствующее нарушение.

17.1.7. В случае, если нарушение любой из Сторон условий настоящего Договора повлекло для другой Стороны возникновение убытков, при этом за нарушение соответствующего условия Договором предусмотрена неустойка, возмещение убытков Стороной, нарушившей условия Договора, производится в полной сумме сверх неустойки, предусмотренной Договором.

17.1.8. Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьим лицам по вине «Подрядчика», возмещается «Подрядчиком».

17.1.9. Уплата неустойки и возмещение убытков  не освобождает Стороны от исполнения обязательства в натуре.

17.1.10. «Подрядчик» обязан своевременно и в установленном порядке предоставлять «Заказчику» всю указанную в Договоре первичную учётную и налоговую документацию (в т.ч. счета-фактуры) с соблюдением всех требований, предусмотренных Договором и/или установленных действующими нормативными правовыми актами, к их оформлению.

При неисполнении «Подрядчиком» указанных обязанностей «Заказчик» вправе  взыскать с «Подрядчика» неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, передаваемых по соответствующему акту, указанной в реестре или счёте-фактуре соответственно, за каждый день просрочки предоставления надлежаще оформленных первичных учётных и налоговых документов (в т.ч. счетов-фактур) сверх суммы убытков.

17.1.11. По запросу  «Заказчика» в 10-тидневный срок  с момента получения запроса, в том числе направленного средствами факсимильной или электронной связи, «Подрядчик» обязан предоставить «Заказчику» документы и информацию, необходимые «Заказчику» для выполнения его налоговых обязанностей в связи с исполнением настоящего Договора, если «Подрядчик» владеет такими документами или информацией.

При неисполнении указанных обязанностей, «Подрядчик» по требованию «Заказчика» обязан возместить «Заказчику» сумму убытков, причиненных ему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности.

17.1.12. «Подрядчик» обязуется письменно согласовывать с «Заказчиком» тексты пресс-релизов, интервью и любых других информационных сообщений, которые он планирует выпускать, размещать и (или) распространять в период действия Договора и в течение 5 лет после прекращения действия Договора в любых средствах массовой информации и сетях Интернет, содержащих любую информацию о заключённом между «Заказчиком» и «Подрядчиком» Договоре, включая, но, не ограничиваясь, следующим:

- информацию о событиях и отношениях между «Заказчиком», «Подрядчиком» и третьими лицами, предшествовавших заключению Договора;

- информацию о факте заключения Договора между «Заказчиком» и «Подрядчиком», об исполнении Договора, о внесении в Договор изменений и дополнений, о прекращении действия Договора, о расторжении Договора, о претензиях по Договору и иную подобную информацию;

- другую информацию о заключённом Договоре, не являющуюся конфиденциальной по условиям Договора, а также ссылки на заключённый Договор.

За каждый выявленный факт нарушения данного обязательства, «Заказчик» имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор и (или) потребовать от «Подрядчика» уплаты неустойки в размере 10 % от цены, определённой за все работы по Договору.

17.1.13. В случае ненадлежащего выполнения работ «Подрядчиком», «Заказчик» имеет право привлечь для устранения недостатков в выполненных работах третьих лиц и получить от «Подрядчика» возмещения всех затрат, понесённых «Заказчиком» в связи с привлечением третьих лиц для устранения недостатков выполненных работ.

17.1.14. За каждый  установленный факт привлечения «Подрядчиком» для исполнения Договора субподрядных организаций без согласования с «Заказчиком», «Подрядчик» по требованию «Заказчика» обязан уплатить ему неустойку в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) за каждый такой факт, также «Заказчик» в указанном случае вправе не принимать и не оплачивать объёмы работ, выполненных силами привлечённых субподрядных организаций, не согласованных им в установленном Договором порядке.

17.1.15. «Подрядчик» в полном объеме возместит  «Заказчику» все убытки, в том числе суммы неустоек, штрафов, пени, понесённые «Заказчиком» в результате нарушения «Подрядчиком» или привлеченными им к исполнению Договора лицами нормативных требований охраны труда, промышленной безопасности, экологии, земельного, лесного, природоохранного законодательства  при выполнении работ по Договору в случае, если эти нарушения имели место по причинам, зависящим от «Подрядчика» или лиц, привлечённых «Подрядчиком» к исполнению Договора.

17.1.16. Лица, привлеченные «Подрядчиком» к исполнению Договора, на всей территории «Заказчика», в том числе на производственных, социальных и иных объектах, не должны находиться с признаками алкогольного, наркотического и иного опьянения, в алкогольном, наркотическом и ином опьянении, употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные и другие токсические вещества, вызывающие опьянение, провозить  и хранить их, а также провозить, хранить, распространять оружие и боеприпасы.

С вышеуказанными запретами «Подрядчик» согласен и гарантирует их соблюдение, а также обязуется ознакомить привлекаемых к исполнению Договора лиц с данными запретами.

За каждый выявленный факт нарушения любого из обозначенных запретов, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек).

Факт  нарушения должен быть удостоверен документом, составленным в порядке и по форме согласно «Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах «Заказчика» (Приложение № 5 к настоящему Договору).

В случае несогласия «Подрядчика» с обнаруженным фактом нахождения работника «Подрядчика» или привлеченной «Подрядчиком» субподрядной организации (третьих лиц) в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения, на «Подрядчике» лежит обязанность предоставить надлежащий документ медицинского учреждения, исключающий факт опьянения. При этом освидетельствование в медицинском учреждении должно быть проведено за счет «Подрядчика» и не позднее двух часов с момента выявления обозначенного факта. Непредставление документа медицинского учреждения обязывает «Подрядчика» уплатить установленную настоящим пунктом неустойку.

Основанием для применения к «Подрядчику» неустойки, обозначенной в настоящем пункте, будет являться и попытка совершения вышеуказанных запретных действий при въезде на территорию и объекты, принадлежащие «Заказчику».

17.1.17. Лица, привлеченные «Подрядчиком» к исполнению Договора, обязаны соблюдать и выполнять требования пропускного и внутриобъектового режимов «Заказчика».

По каждому выявленному случаю нарушения обозначенных режимов лицами, привлеченными «Подрядчиком» к исполнению Договора, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), если Договором не предусмотрена иная неустойка за соответствующее нарушение.

Факт нарушения  должен быть удостоверен документом, составленным в порядке и по форме согласно «Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах «Заказчика» (Приложение № 5 к настоящему Договору).

Подписывая Договор, «Подрядчик подтверждает» своё ознакомление с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов «Заказчика» и наличие у него возможности исполнять указанные требования.

17.1.18.  «Подрядчик», а также лица, привлеченные им к исполнению Договора, обязаны не повреждать электроустановки и электрооборудование, обеспечивающее электроснабжение объектов «Заказчика», а также не прерывать электроснабжение производственных объектов Заказчика иными действиями и/или бездействиями. В случае несоблюдения «Подрядчиком» или лицами, привлеченными им к исполнению Договора, указанной обязанности, «Подрядчик» по требованию «Заказчика» обязан возместить ему сумму убытков, причиненных «Заказчику», а также уплатить неустойку в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) за каждый факт неисполнения указанной обязанности.

17.1.19. «Подрядчик» обязуется осуществлять замену своего персонала или персонала привлечённых им субподрядных организаций по требованию «Заказчика» в срок, указанный «Заказчиком». В случае неисполнения  или нарушения срока исполнения указанной обязанности, «Подрядчик» по требованию «Заказчика», обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за каждый  день нарушения срока замены персонала, а «Заказчик» вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления «Подрядчику» письменного уведомления, при этом Договор считается расторгнутым с момента получения «Подрядчиком» уведомления, если в нём не установлен более поздний момент расторжения.

17.1.20.  «Подрядчик» обязан выполнять, а также обеспечить выполнение лицами, привлекаемыми им к исполнению Договора, требований, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами к персоналу, привлекаемому к выполнению работ по Договору.

В случае нарушения указанной обязанности:

- «Подрядчик» обязан возместить по требованию «Заказчика» понесённые им убытки, а также уплатить по требованию «Заказчика» неустойку в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за каждый факт нарушения указанной в настоящем пункте обязанности сверх суммы возмещения убытков;

- «Заказчик» вправе в альтернативном порядке потребовать замены персонала «Подрядчика» или привлечённых им субподрядных организаций в установленный «Заказчиком» срок или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления «Подрядчику» письменного уведомления, при этом Договор считается расторгнутым с момента получения «Подрядчиком» уведомления, если в нём не установлен более поздний момент расторжения.

17.1.21. «Подрядчик» обязуется не причинять и обеспечить не причинение лицами, привлечёнными им к исполнению Договора, ущерба имуществу «Заказчика» путем его хищения, уничтожения либо повреждения, а также обеспечить сохранность переданных «Подрядчику» инструмента, оборудования, материалов, реагентов, товарно-материальных ценностей и прочего имущества «Заказчика» для исполнения «Подрядчиком» обязательств по Договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязанностей, обозначенных в настоящем пункте, «Подрядчик» по требованию «Заказчика», обязан возместить сумму убытков, причинённых ему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) за каждый  факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности, если иная неустойка не установлена настоящим Договором.

Факт нарушения указанной обязанности должен быть удостоверен актом, подписанным представителями (свидетелями) со стороны «Заказчика» и/или «Подрядчика», и/или сотрудниками предприятия, оказывающего охранные услуги «Заказчику». Общее количество представителей (свидетелей), подписавших акт об удостоверении факта нарушения, должно быть не менее трёх человек. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, в том числе составленный в одностороннем порядке, является достаточным основанием для предъявления и удовлетворения претензии.

17.1.22. Подрядчик обязуется оградить Заказчика от любых возможных убытков, которые Заказчик может понести в связи с отсутствием у Подрядчика или привлекаемых им к выполнению работ по Договору субподрядных организаций всех необходимых лицензий, сертификатов, разрешений государственных органов и иных документов, которые требуются для выполнения работ по Договору.

17.1.23.  «Подрядчик»  обязуется оградить «Заказчика» от любых возможных убытков, которые «Заказчик» может понести в связи с отсутствием у «Подрядчика» или привлекаемых им к выполнению работ по Договору субподрядных организаций всех необходимых документов, подтверждающих  наличие у него и лиц, привлекаемых «Подрядчиком», прав на использование в процессе исполнения Договора любых результатов интеллектуальной деятельности, применение которых необходимо для надлежащего исполнения Договора.

17.1.24. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения «Подрядчиком» своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, «Заказчик» вправе взыскать все причиненные убытки.

17.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ЗАКАЗЧИКА»:

17.2.1. За нарушение «Заказчиком» сроков оплаты, предусмотренных условиями Договора, «Подрядчик» вправе взыскать с него неустойку в размере 0,01% процента от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5% процентов от суммы платежа. При нарушении «Заказчиком» сроков оплаты, взыскание «Подрядчиком» процентов в порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, не производится.

17.2.2. Общая сумма штрафных санкций, предъявленных к «Заказчику», не должна превышать 10%  (десяти процентов) от суммы Договора.

17.2.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

18.1. Стороны согласились считать конфиденциальной информацией условия настоящего Договора, и информацию, переданную друг другу или ставшую известной в связи с исполнением обязательств по данному Договору. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

18.2. Условия конфиденциальности, обозначенной в п. 8.1. Договора информации, сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение 5-ти лет после окончания срока действия настоящего Договора.

18.3. Предусмотренные Договором обязательства сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.

18.4. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки.

18.5. Конфиденциальная информация, полученная одной из Сторон, может быть передана государственным органам Российской Федерации по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством, с грифом «Конфиденциально» с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

19. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

19.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по Договору, если неисполнение будет являться следствием возникновения и/или действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредотвратимых, независящих от воли Сторон обстоятельств, непосредственно препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.

19.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору по причине возникновения и/или действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 дней с момента возникновения и прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, а в дальнейшем – предоставить другой Стороне документы, подтверждающие факт возникновения таких обстоятельств, а также длительность их действия.

Надлежащим подтверждением возникновения и прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые соответствующими государственными органами Российской Федерации.

19.3. Не исполнение или несвоевременное исполнение обязательств, изложенных в пункте 19.2. настоящего Договора, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности.

19.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны договариваются о необходимости продолжения правоотношений по Договору и о сроках исполнения обязательств по Договору путём заключения Дополнительного соглашений к Договору.

При отсутствии иной договорённости Сторон относительно сроков исполнения обязательств по Договору, срок исполнения обязательств, не исполненных в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.

19.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3-х месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор без возмещения другой Стороне понесенных убытков, вызванных неисполнением стороной обязательств по Договору по причине действия обстоятельств непреодолимой силы.

20. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

20.1. Одновременно с подписанным договором Подрядчик обязан предоставить финансовое обеспечение выполнения условий договора в виде Банковской гарантии (безусловной) гарантии в размере 15 % от общей стоимости работ, что составляет девятисот семьдесят пять тысяч рублей, 00 копеек.

20.2. Срок действия финансового обеспечения заканчивается по истечении 28 календарных дней со дня окончания срока действия по договору.

20.3. В случае если Подрядчик не выполняет условия договора, финансовое обеспечение может быть использовано Заказчиком по своему усмотрению.

20.4. В случае не предоставления подрядчику финансового обеспечения в соответствии с пунктом 20.1 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 15 % от настоящего договора.

20.5. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком текст банковской гарантии до выпуска гарантии банком.

21. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

21.1. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом «Подрядчика» в письменном виде, в случаях  когда «Подрядчик»:

          -допускает задержку начала выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

-систематически допускает случаи, документально подтвержденных «Заказчиком» отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы и оборудование поставки «Подрядчика»), и/или допускает три (и более) случая нарушения сроков выполнения работ;

-лишается свидетельства СРО о допуске на виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

-по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

21.2. «Подрядчик» не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, за исключением случаев, установленных законом (п. 3 ст. 450 ГК РФ).

Если «Подрядчик» в нарушение указанного положения в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора, «Подрядчик» обязан по требованию «Заказчика» возместить убытки, понесённые им в связи с таким отказом.

21.3. «Заказчик» вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, путём направления «Подрядчику» уведомления без возмещения последнему убытков, понесённых в связи с расторжением Договора, за исключением случаев, предусмотренных законом. С момента получения «Подрядчиком» уведомления Договор считается расторгнутым, если более поздний момент расторжения Договора не установлен в уведомлении.

21.4. «Подрядчик» обязан незамедлительно уведомить «Заказчика» о подаче в отношении него заявления в арбитражный суд о признании банкротом, а также о вынесении постановления суда о назначении «Подрядчику» административного наказания в виде административного приостановления деятельности, в случаях подачи такого заявления или вынесения такого постановления. При получении указанного уведомления, а также в случае обнаружения сокрытия от «Заказчика» указанных факто, «Заказчик» вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, путем направления уведомления «Подрядчику». При этом Договор считается расторгнутым с момента получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора, если иной срок не установлен в уведомлении, а убытки, вызванные прекращением Договора, не подлежат  возмещению «Заказчиком».  

21.5. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, Стороны не освобождаются от обязательств по Договору, срок исполнения по которым наступил до даты его расторжения, и от встречных им обязательств, если иное не указано в уведомлении о расторжении Договора.

21.6. В случае досрочного прекращения Договора, в том числе при расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке «Заказчиком», «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» стоимость выполненных и принятых до даты расторжения Договора работ. Упущенная выгода в указанных случаях не подлежит возмещению.

21.7. В случае систематического (два и более случая) нарушения требований пропускного и внутриобъектового режимов «Заказчика» лицами, привлечёнными «Подрядчиком» к исполнению Договора, «Заказчик» вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением «Подрядчика», без возмещения последнему убытков, причиненных прекращением Договора.

          21.8. «Заказчик» вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор и потребовать от «Подрядчика» компенсации убытков, понесенных «Заказчиком» в связи с прекращением Договора, при допущении «Подрядчиком» или лицами, привлечёнными «Подрядчиком» к исполнению Договора, несчастного случая с летальным исходом при  выполнении работ по Договору.

22. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ

22.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

22.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Ответ на предъявленную претензию должен быть направлен не позднее 15 календарных дней с момента ее получения.

23. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

23.1. Права и/или обязанности «Подрядчика» по Договору полностью или в какой-либо части не могут быть переуступлены (уступлены), отданы в залог, внесены в качестве вклада в уставный капитал юридического лица или иным образом переданы третьим лицам без предварительного письменного согласия на то «Заказчика».

В случае нарушения «Подрядчиком»  указанного условия, «Подрядчик»  по требованию «Заказчика» обязан уплатить ему неустойку в пределах 30% (тридцати процентов) от суммы Договора, при этом взыскание и уплата  неустойки согласно настоящему пункту Договора не ограничивают в части или полностью иные права «Заказчика», закреплённые за ним законом или Договором, в том числе право «Заказчика» всеми средствами правовой защиты восстанавливать свои нарушенные права.

23.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, включая, изменения юридических адресов или банковских реквизитов считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

23.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными актами «Заказчика», включая, но, не ограничиваясь этим, Регламентами, положениями и прочими документами, применимыми к взаимоотношениям указанных Сторон, при условии, что действие таких документов (исходя из условий пунктов и статей документа) обязательно для каждой из Сторон.

23.4. Если условиями настоящего Договора не предусмотрено иное, все оформляемые в процессе исполнения Договора документы сразу после подписания могут направляться другой Стороне в виде факсимильного сообщения или письма по электронной почте, при условии обязательного направления оригинала в кратчайшие сроки заказным письмом по почтовому адресу получателя или передачи нарочным способом.

Оригиналы и переданные посредством факсимильной или электронной связи копии документов должны быть идентичны. В случае отличия копий документов от направленных оригиналов документов, все связанные с таким расхождением риски несёт Сторона, предоставившая соответствующие документы.

23.5. Договор считается заключённым с момента, когда все возникшие при его заключении разногласия урегулированы в письменной форме путем составления единого документа.

Выполнение работ «Подрядчиком» до урегулирования разногласий в установленном в настоящем пункте порядке не налагает на «Заказчика» обязанность по их принятию и оплате.

23.6. В случае противоречия отдельных положений Договора, положениям локальных нормативных актов  «Заказчика», ссылки на которые имеются в тексте Договора, в том числе оформленные в качестве приложений, применению подлежат соответствующие положения, прописанные в тексте Договора.

23.7. Введение режима военного времени и объявление мобилизации не является основанием для изменения или расторжения Договора, а также не освобождают Стороны от ответственности за нарушение обязательств по Договору.

23.8. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой - по одному для каждой Стороны.

24. ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ

24.1. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Ведомость работ;

Приложение № 2 – Локально-сметный расчет;

Приложение № 3 – График производства работ;

Приложение №4 – Политика ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей природной среды;

Приложение № 5 – Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис».

Приложение № 6 – Положение по организации и производству работ повышенной опасности на территории и объектах ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» работниками сторонних и подрядных организаций.

25. АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»:

ФИО__________дата

 

«ЗАКАЗЧИК»:

ФИО__________дата

 

3

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33024. Специфика философского познания социальной действительности 40.09 KB
  Социальному познанию можно дать следующее определение: Познание людьми законов функционирования общества и самих себя своих целей желаний потребностей называется социальным познанием Очерки социальной философии. Истина это адекватность представлений субъекта действительности о чем подробно говорилось в первой части курса философии. Предмет и функции социальной философии История философии насчитывает более двух с половиной тысячелетий. За это время накопилось множество определений философии но до сих пор не утихают споры о том что...
33025. Основные подходы к изучению общества 18.61 KB
  Основные подходы к изучению общества Основные подходы к изучению общества. В процессе развития научных знаний сложилось несколько основных подходов к исследованию и объяснению общества. Этот подход проявляется также в понимании общества как особого живого организма.Культурноисторический подход к изучению общества характерен для конца XIX начала XX в.
33026. Общество как система. Характеристики общества как системы 33.31 KB
  Пушкарева отмечает что общество представляет собой универсальный способ социальной организации социального взаимодействия и социальных связей обеспечивающий удовлетворение всех основных потребно^ стей людей самодостаточный саморегулирующийся и самовоспроизводящийся Во всех этих определениях есть рационально зерно так как общество действительно состоит из активно действующих субъектов связанных между собой достаточно устойчивыми отношениями. Причем эти части и элементы не изолированы друг от друга не обособлены а напротив тесно...
33027. Социальная структура. Социальные слои 39.64 KB
  Основными элементами социальной структуры общества являются индивиды занимающие определенные позиции статусы и выполняющие определенные социальные функции роли объединения этих индивидов на основе их статусных признаков в группы социальнотерриториальные этнические и иные общности. Социальная структура выражает объективное деление общества на общности классы слои группы и т. В зависимости от того какой элемент выделяется в качестве главного структура общества может быть представлена как групповая классовая общностная и т. Таким...
33028. Материальное производство и его структура 17.05 KB
  Теория материального производства разработана марксизмом.Главной особенностью материального производства которая служит его показательным отличием от любого другого вида производства различные виды производства духовных продуктов и нематериальных благ является наличие в процессах материального производства обязательного взаимодействия человека с природой.Таким образом в процессе материального производства человек воздействует на природу с помощью какихлибо средств труда. Сырье – природный материал который в процессе производства...
33029. Муниципальные финансы: понятие, структура. Роль муниципальных финансов в решении социальных задач территорий 38.5 KB
  Муниципальные или местные финансы совокупность социальноэкономических отношений возникающих по поводу формирования распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач местного значения. Эти отношения складываются между органами местного самоуправления и населением живущим на территории данного муниципального образования а также хозяйствующими субъектами. Муниципальный бюджет это бюджет соответствующего муниципального образования формирование утверждение и исполнение которого осуществляют органы местного...
33030. Формы и методы воздействия государственных и муниципальных финансов на развитие экономики и социальной сферы 33.5 KB
  Формы и методы воздействия государственных и муниципальных финансов на развитие экономики и социальной сферы. ГМФ путем соответствующего направления средств на: структурную перестройку экономики; ускорение НТП; повышение эффективности производства; рост жизненного уровня народа.секторов экономики наиболее развитых программ развития производства и общественного сектора организаций и учреждений бюджетной сферы и т. Их функционирование направлено на достижение общих целей развития социально ориентированной...
33031. Государственный кредит: понятие, субъекты, формы, функции 35 KB
  Государственный кредит: понятие субъекты формы функции В целях бесперебойного финансирования многообразных потребностей общества государство может привлекать к покрытию своих расходов свободные финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов и средства населения. Главным способом их получения является государственный кредит. Государственный кредит это совокупность финансовых отношений между государством в лице его органов власти и управления с одной стороны и физическими и юридическими лицами с другой при которых государство выступает в...
33032. Государственные займы: понятие, классификация 49.5 KB
  Государственные займы: понятие классификация ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ форма получения кредита государством при которой государство получает взаймы денежные средства но становится должником. Государственные займы можно классифицировать по ряду признаков: по субъектам заемных отношений – займы размещаемые центральным и территориальными органами власти; по обращению на рынке – рыночные которые свободно покупаются и продаются и нерыночные которые не могут менять своих владельцев; по валюте заимствований внутренние и внешние;...